Indemnización de los daños y perjuicios derivados de la modificación del objeto del contrato y de la suspensión y prórrogas del plazo de ejecución de las obras (G.C.S.P. N.º 96)

El pasado 13 de febrero de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado a la Administración General del Estado a abonar la cantidad de 3.124.631,66 euros, con los intereses legales devengados desde la fecha de reclamación, en vía administrativa, para la indemnización por los daños y perjuicios derivados de las vicisitudes acontecidas en el seno de un contrato de obras…